Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje

dc.contributorVillanueva Nuñez, Ludovina Emperatriz
dc.date.accessioned2023-05-02T14:45:23Z
dc.date.accessioned2023-05-30T23:31:57Z
dc.date.available2023-05-02T14:45:23Z
dc.date.available2023-05-30T23:31:57Z
dc.date.created2023-05-02T14:45:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier1077617
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12590/17512
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6479283
dc.description.abstractEste informe legal contiene un examen de las controversias surgidas en el marco de la relación contractual entre British American Tobacco del Perú Holdings y A.R Inmobiliaria Contratista S.A. en relación con los retrasos en la ejecución de la Obra encargada a este último. La disputa fue solucionada en arbitraje, donde se decidió que British American Tobacco del Perú Holdings habría sido el culpable por la demora en el cumplimiento, el Laudo emitido fue posteriormente sometido a un proceso de anulación por errores de motivación, siendo anulado parcialmente, reenviado al Tribunal Arbitral a fin de que resuelva nuevamente lo referido a los mayores gastos generales otorgados a A.R Inmobiliaria Contratista S.A.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Católica San Pablo
dc.publisherPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.sourceUniversidad Católica San Pablo
dc.sourceRepositorio Institucional - UCSP
dc.subjectArbitraje
dc.subjectNulidad de laudo
dc.subjectMayores gastos generales
dc.subjectObra
dc.titleInforme jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución